Образец договора на изготовление и монтаж навеса

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить на собственном производстве металлический навес (далее — «Навес»), доставить его на Объект и смонтировать, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях Договора.

1.2. Объект: Адрес Объекта, где устанавливается Навес. Земельный участок: кадастровый номер Кадастровый номер земельного участка. Заказчик подтверждает, что он является Основание права Заказчика на участок и вправе заказать установку Навеса.

1.3. Параметры Навеса указаны в Спецификации (Приложение № 1). Состав и стоимость материалов, работ, доставки и техники — в Смете (Приложение № 2). Работы и расходы, не названные в Спецификации и Смете, в цену Договора не входят.

1.4. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами. Для доставки и спецтехники Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (транспортные компании, организации с манипулятором) и отвечает перед Заказчиком за их действия как за свои (ст. 706 ГК РФ). Перевозчик: [[ТРЕБУЕТСЯ: назвать или оставить «определяется Подрядчиком»; в КП-карточках от 16.10.2026 указаны «Деловые Линии» — подтвердить, актуально ли]].

1.5. Договор заключён на основании расчёта № Номер КП или расчёта калькулятора от Дата КП или расчёта и результатов замера на Объекте от Дата замера на Объекте. Замер выполнен (или будет выполнен) Подрядчиком без отдельной оплаты. [[ТРЕБУЕТСЯ: подтвердить, что «бесплатный замер» действует и при выезде далеко за КАД, и если клиент не заключит договор.]]

1.6. Неотъемлемые части Договора:

• Приложение № 1 — Спецификация;
• Приложение № 2 — Смета;
• Приложение № 3 — График платежей;
• Приложение № 4 — форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2.1. На основании замера Подрядчик в течение [[ТРЕБУЕТСЯ: срок проекта и расчёта; ориентир с сайта — 1–2 дня]] готовит проект и расчёт Навеса. Параметры, которые Заказчик подтвердил подписью Спецификации, считаются согласованными.

2.2. Каркас рассчитывается на снеговую нагрузку пакета, выбранного в Спецификации («Стандарт», «Оптимум» или «Усиленный»). По просьбе Заказчика Подрядчик разъясняет, на какую нагрузку рассчитан выбранный пакет и чем он отличается от других.

2.3. Параметры Навеса после подписания Договора меняются только по письменному соглашению Сторон. Если изменение влияет на цену или срок, в соглашении указывается новая цена и новый срок. Изменение после начала изготовления: [[ТРЕБУЕТСЯ: с какого момента (например, начала резки металла) изменение невозможно или платное — решение технолога]].

3.1. Сроки работ по этапам:

3.2. Сроки считаются с даты наступления последнего из условий: а) подписание Договора и Спецификации; б) поступление аванса (70 % цены Договора) по Приложению № 3; в) при оплате через банк — выполнение условий п. 6.3.

3.3. Сроки переносятся на время, в течение которого работа стала невозможной по причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе если: а) нет доступа или подъезда на Объект либо не готово основание; б) Заказчик не внёс платёж по Приложению № 3; в) Заказчик не ответил на запрос Подрядчика, без которого нельзя продолжать; г) погодные условия делают монтаж невозможным или небезопасным ([[ТРЕБУЕТСЯ: критерии — осадки, ветер, температура]]); д) наступили обстоятельства непреодолимой силы. О переносе Подрядчик сообщает Заказчику сразу, как узнал о причине, способом по п. 13.2.

3.4. О дате доставки и монтажа Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем за [[ТРЕБУЕТСЯ: срок уведомления]]. Досрочное выполнение допускается.

4.1. Цена Договора определена Сметой (Приложение № 2) и составляет Цена Договора («к оплате»), руб. руб. (Цена Договора прописью). [[ТРЕБУЕТСЯ: налоговый режим ИП и порядок по НДС — «НДС не облагается, ИП применяет … режим» или «в том числе НДС … %»]].

4.2. Цена твёрдая и не меняется, кроме случаев изменения параметров по соглашению (п. 2.3) и строк, зависящих от фактических условий (п. 4.4). Рост цен на материалы и услуги после заключения Договора основанием для изменения цены не является.

4.3. В цену включены, в пределах строк Сметы: материалы, расходные материалы, производство (резка, сварка, дробеструйная очистка SA 2,5, грунт-эмаль в два слоя), монтажные работы, доставка и метизы. Отдельными строками Сметы указываются: расстояние от КАД, манипулятор, основание (сваи или бетонирование — если выбраны) и дополнительные опции. Тарифы на дату подписания Договора: доставка — 14 500 руб. в пределах КАД и 300 руб. за каждый километр от КАД; манипулятор — 4 000 руб. за час работы, 2 часа на каждые начатые 3 м длины Навеса.

4.4. Километраж (Расстояние от КАД до Объекта, км км от КАД) и время работы манипулятора (Время работы манипулятора, часов ч) определены замером и внесены в Смету. Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, фактические условия окажутся иными (например, закрыт подъезд или нужна другая техника), Подрядчик не вправе выполнять и предъявлять к оплате дополнительные объёмы без письменного согласия Заказчика (дополнительное соглашение с новой ценой). Если Заказчик не согласен: [[ТРЕБУЕТСЯ: последствия — работа в прежнем объёме либо расторжение с оплатой фактических расходов]].

4.5. Если Смета содержит скидку (Размер скидки, % %, Сумма скидки, руб. руб.), она применяется к строкам, для которых указана; к строкам «доставка» и «манипулятор» скидка не применяется, если иное не следует из Сметы. Скидка действует при условии [[ТРЕБУЕТСЯ: фиксируется ли скидка калькулятора (на сайте — 13 %) в договоре; условие и срок — например, подписание Договора и внесение аванса до даты; на сайте акция ограничена по дате]].

4.6. Работы, не предусмотренные Сметой (демонтаж старого сооружения, спил деревьев, выравнивание площадки и т. п.), выполняются только по отдельному письменному соглашению.

5.1. Оплата производится по Графику платежей (Приложение № 3) способом, который выбрал Заказчик: Вариант А — собственными средствами по этапам; Вариант Б — с использованием рассрочки или кредита банка (раздел 6); возможно сочетание. Выбранный способ отмечается в Приложении № 3.

5.2. Оплата по Варианту А производится тремя платежами: а) аванс — 70 % цены Договора, вносится при подписании Договора, до начала изготовления; б) второй платёж — 20 % цены Договора, вносится до выхода бригады на монтаж (не позднее рабочего дня, предшествующего дате монтажа, о которой Подрядчик уведомил по п. 3.4); в) окончательный расчёт — 10 % цены Договора, вносится по готовности Навеса после его приёмки Заказчиком, в день подписания Акта (Приложение № 4). Заказчик согласен на предварительную оплату (аванс и второй платёж) в размере и в сроки, указанные в Приложении № 3 (по ст. 735 ГК РФ в бытовом подряде работа по общему правилу оплачивается после окончательной сдачи, а аванс допускается с согласия заказчика).

5.3. Платёж считается внесённым в день поступления денег на расчётный счёт или в кассу Подрядчика. Назначение платежа: «Оплата по Договору № Номер договора от Дата заключения договора». Реквизиты — в разделе 15.

5.4. При каждой оплате Подрядчик выдаёт или направляет Заказчику кассовый чек в порядке, установленном законодательством о применении контрольно-кассовой техники. [[ТРЕБУЕТСЯ: в какой момент и каким способом направляется чек, в том числе при оплате по ссылке или QR-коду банка.]]

5.5. Окончательный расчёт (10 % цены Договора) производится в день подписания Акта (Приложение № 4), после приёмки Навеса Заказчиком.

5.6. Если Договор расторгнут, Подрядчик возвращает Заказчику сумму, уплаченную сверх фактически понесённых расходов, в течение 10 дней со дня предъявления требования (ст. 31 Закона «О защите прав потребителей») тем же способом, которым она поступила; при оплате через банк — по правилам банка.

Раздел применяется только если выбран Вариант Б или сочетание способов в Приложении № 3.

6.1. Заявку в банк подаёт и договор с банком заключает сам Заказчик. Банк или сервис: [[ТРЕБУЕТСЯ: название; сейчас планируется Т-Рассрочка Т-Банка и банки-партнёры — подтвердить после подключения]]. Подрядчик не является стороной договора с банком, не принимает решение об одобрении и не определяет условия банка (срок, ставку, комиссию, переплату).

6.2. Условия рассрочки (срок, ежемесячный платёж, общая сумма к выплате банку) Заказчик получает от банка до подписания договора с банком. Цена при оплате через банк: [[ТРЕБУЕТСЯ: решение Ивана — цена равна цене при оплате сразу либо выше; если выше, надбавка указывается в Смете отдельной строкой]]. Слова «без переплат» применять только если это верно для Заказчика.

6.3. Подрядчик не начинает изготовление и монтаж, пока одновременно не выполнены условия: а) банк одобрил заявку; б) Заказчик подписал договор с банком; в) истёк период охлаждения, в течение которого заказ нельзя подтверждать и выполнять; г) [[ТРЕБУЕТСЯ: момент старта — после подтверждения заявки или после поступления денег от банка]]. Срок работ по разделу 3 считается с наступления последнего из условий.

6.4. Если банк отказал или заявка не подтверждена в срок, Заказчик вправе: а) выбрать иной способ оплаты (Вариант А), тогда срок работ считается по п. 3.2 заново; б) отказаться от Договора без санкций, если изготовление не начато. Срок на подтверждение: [[ТРЕБУЕТСЯ: срок; по справке банка ссылка на заявку живёт 24 часа, договор с банком подписывается в течение 14 дней]].

6.5. Возврат денег при оплате через банк выполняется по правилам банка и условиям Подрядчика с банком. [[ТРЕБУЕТСЯ: порядок возврата после заключения договора с банком-партнёром.]]

7.1. Выполнить работы в соответствии со Спецификацией, Сметой и требованиями к качеству, в сроки раздела 3.

7.2. Использовать материалы надлежащего качества. По просьбе Заказчика сообщить сведения о материалах и предоставить документы на них ([[ТРЕБУЕТСЯ: какие документы реально есть у поставщиков — на трубу, лист, поликарбонат, грунт-эмаль]]).

7.3. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить работы до его указаний, если обнаружены обстоятельства, которые угрожают прочности или годности результата либо срокам, в том числе непригодность основания или скрытые коммуникации (ст. 716 ГК РФ).

7.4. Соблюдать на Объекте порядок и технику безопасности. После монтажа убрать за собой: [[ТРЕБУЕТСЯ: что входит в уборку — обрезки металла, упаковка, мусор; вывоз входит или нет]].

7.5. Передать Заказчику результат, Акт и [[ТРЕБУЕТСЯ: перечень документов — гарантийный талон, памятка по эксплуатации, документы на материалы]].

7.6. Подрядчик вправе: а) приостановить работы, если не внесён платёж по Приложению № 3, нет доступа на Объект или основание не пригодно; б) требовать оплаты в порядке Договора; в) отказаться от монтажа на непригодном основании, если Заказчик не устранил причину в разумный срок после предупреждения (п. 7.3).

8.1. Оплатить работы в сроки и в порядке Приложения № 3.

8.2. Обеспечить доступ работников и техники на Объект в согласованные дни, подъезд грузового транспорта и манипулятора до места работ (параметры подъезда по замеру: Подъезд и место разгрузки), свободное место для разгрузки и сборки. Освободить зону работ от автомобилей, имущества и растений.

8.3. Основание. Если по Спецификации Навес устанавливается на готовое основание Заказчика (бетонная площадка), Заказчик обеспечивает его готовность к дате монтажа. Требования к основанию: [[ТРЕБУЕТСЯ: толщина, марка бетона, возраст бетона, ровность — решение технолога]]. Подрядчик проверяет основание при монтаже. Если оно не годится для крепления (трещины, малая толщина, не набрана прочность), Подрядчик предупреждает Заказчика (п. 7.3), и Стороны согласуют выход: устранение силами Заказчика или дополнительное соглашение об ином основании (сваи, бетонирование столбов). Подрядчик не отвечает за прочность и усадку основания, выполненного не им.

8.4. До начала работ сообщить Подрядчику о подземных и скрытых коммуникациях в местах установки опор и бурения (электрокабели, водопровод, газ, канализация, дренаж, отопление, слаботочные линии, септики), передать схемы, если они есть, и отметить места на участке.

8.5. Самостоятельно получить разрешения и согласования для установки Навеса на Объекте, если они нужны для этого участка и вида сооружения (например, согласие управляющей компании, ТСЖ или собственников общего двора, требования местной администрации). Подрядчик юридических консультаций не оказывает.

8.6. Обеспечить на период монтажа: [[ТРЕБУЕТСЯ: электропитание 220 В, вода, место для бытовых нужд бригады — что нужно, кто обеспечивает, если у Заказчика нет]].

8.7. Принять результат и подписать Акт либо направить мотивированный отказ в порядке раздела 9.

8.8. Не допускать посторонних в зону работ. Не изменять конструкцию и не нагружать её сверх расчётной нагрузки пакета из Спецификации (подвес тяжёлых предметов, грузы на кровле, дополнительное оборудование) без согласования с Подрядчиком.

8.9. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, получать информацию о материалах и работах и отказаться от Договора по п. 12.2.

8.10. Сообщать Подрядчику об изменении телефона, e-mail и иных контактов.

9.1. О готовности Навеса к приёмке Подрядчик уведомляет Заказчика способом по п. 13.2 не позднее чем за [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]]. Приёмка проходит на Объекте.

9.2. Заказчик осматривает результат в течение [[ТРЕБУЕТСЯ: срок осмотра — в день завершения монтажа или несколько рабочих дней]] и либо подписывает Акт (Приложение № 4), либо указывает в Акте недостатки с перечнем и сроком устранения.

9.3. Недостатки, выявленные при приёмке, Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, указанный в Акте, но не позднее [[ТРЕБУЕТСЯ: предельный срок устранения]]. После устранения проводится повторная приёмка.

9.4. Если Заказчик без письменного мотивированного отказа уклоняется от приёмки или подписания Акта более [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]], Подрядчик вправе составить Акт в одностороннем порядке с фотофиксацией результата и направить его Заказчику по п. 13.2.

9.5. Риск случайной гибели или повреждения результата до приёмки несёт Подрядчик (ст. 705 ГК РФ); с момента подписания Акта риск переходит к Заказчику.

10.1. Результат должен соответствовать Спецификации, Договору и обычно предъявляемым требованиям к конструкциям такого рода.

10.2. Гарантийный срок на металлоконструкцию и монтаж — 3 (три) года. Срок исчисляется со дня подписания Акта.

10.3. На кровельные материалы, покрытие и метизы действует гарантия производителя либо срок Подрядчика: [[ТРЕБУЕТСЯ: срок на покрытие (дробеструйная очистка и грунт-эмаль в два слоя) и на кровлю; гарантия 3 года, назначенная 21.10, относится к металлоконструкции и монтажу — подтвердить, распространяется ли она на покраску; документы производителя передаются Заказчику]].

10.4. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после приёмки из-за: а) нагрузок сверх расчётных по Спецификации; б) механических повреждений, наезда транспорта, падения предметов или деревьев; в) самовольных изменений конструкции, сварки или сверления; г) осадки или разрушения основания, выполненного не Подрядчиком; д) нарушения памятки по эксплуатации; е) стихийных бедствий. [[ТРЕБУЕТСЯ: окончательный перечень.]] Эти обстоятельства доказывает Подрядчик.

10.5. Обращение по гарантии: письменно по п. 13.2 с описанием недостатка и фотографиями. Подрядчик осматривает Объект в срок [[ТРЕБУЕТСЯ: срок осмотра]] и устраняет недостаток в срок [[ТРЕБУЕТСЯ: срок устранения; для потребителя сроки определены законом]].

10.6. При недостатках работы Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены или возмещения расходов на устранение — в порядке, установленном законом (ст. 723 ГК РФ, ст. 29 Закона «О защите прав потребителей»).

10.7. Повреждения покрытия (сколы, царапины): [[ТРЕБУЕТСЯ: порядок подкраски по гарантии — кто, в какой срок, цвет RAL]].

10.8. Памятка по эксплуатации (осмотр, уборка снега, мойка, проверка крепежа): [[ТРЕБУЕТСЯ: текст памятки — решение технолога]]. Подрядчик передаёт её при приёмке, Заказчик выполняет её требования.

11.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 3 % цены работы за каждый день просрочки, но не более цены работы, как установлено п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

11.2. За просрочку платежа по Приложению № 3 Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

11.3. Убытки сверх неустойки:.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Пострадавшая Сторона уведомляет другую в течение [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]] и подтверждает обстоятельства.

12.1. Изменения и дополнения вносятся письменным соглашением Сторон.

12.2. Заказчик вправе отказаться от Договора в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесённых им расходов (ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»; для заказчика-юрлица — ст. 717 ГК РФ: часть цены, соразмерная выполненной работе). Отказ оформляется письменным уведомлением. Подрядчик в течение [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]] предоставляет расчёт фактических расходов с подтверждением (закупленные и обработанные материалы, изготовленные узлы, выезды, работа техники). Уплаченная сумма сверх расходов возвращается. Изготовленные по заказу конструкции: [[ТРЕБУЕТСЯ: передаются Заказчику после оплаты или остаются у Подрядчика]].

12.3. Подрядчик вправе отказаться от Договора, если Заказчик не внёс платёж более чем на [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]] после письменного требования либо не обеспечил доступ или основание в течение [[ТРЕБУЕТСЯ: срок]] после предупреждения (ст. 716 ГК РФ). Тогда Заказчик возмещает фактические расходы Подрядчика, остаток возвращается.

12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; расчёт производится на дату расторжения.

12.5. Иные основания расторжения и изменения Договора — по закону.

13.1. Заказчик сообщает Подрядчику ФИО, телефон, e-mail и адрес Объекта. Подрядчик обрабатывает эти данные для исполнения Договора, расчётов, гарантийного обслуживания и в случаях, предусмотренных законом. Оператор: [[ТРЕБУЕТСЯ: реквизиты оператора, политика обработки персональных данных, отдельное согласие Заказчика по форме юриста]].

13.2. Юридически значимыми Стороны считают уведомления, направленные: [[ТРЕБУЕТСЯ: каналы — e-mail, мессенджер (Telegram, WhatsApp) по номеру или адресу из раздела 15, СМС, почтовое отправление]]. Сообщение считается полученным: [[ТРЕБУЕТСЯ: правило — в день отправки или в следующий рабочий день]]. Претензии и уведомления об отказе от Договора направляются письменно по адресу из раздела 15.

13.3. Подрядчик вправе фотографировать ход работ и результат для подтверждения приёмки и гарантийных обязательств. Публикация фотографий Навеса на сайте и в карточках на картах допускается только по отдельному согласию Заказчика, которое не влияет на условия Договора:

☐ даю согласие на публикацию фотографий Навеса без указания ФИО и точного адреса;

☐ согласия не даю.

Подпись Заказчика: ______________

14.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную силу.

14.3. Подписание на расстоянии: [[ТРЕБУЕТСЯ: допускается ли — простая электронная подпись (код из СМС), усиленная квалифицированная подпись, обмен сканами или фотографиями подписанных страниц; порядок]].

14.4. Споры Стороны решают переговорами. Подрядчик рассматривает претензию и отвечает на неё в течение 10 дней со дня получения. Если согласия нет — суд по правилам подсудности, установленным законом. Для Заказчика-юрлица: [[ТРЕБУЕТСЯ: арбитражный суд, который стороны согласуют]].

14.5. К Договору применяется законодательство Российской Федерации.

14.6. Если одно из положений Договора окажется недействительным, остальные сохраняют силу.

Приложение № 1 к Договору подряда № Номер договора от Дата заключения договора

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАВЕСА

Значения переносятся из вкладки «Спецификация» калькулятора ЛенНавес, расчёт № Номер КП или расчёта калькулятора от Дата КП или расчёта, и уточняются по результатам замера. Значения в третьей колонке — подсказки по данным сайта, а не обязательство; подставляется то, что рассчитано для конкретного Объекта.

1. Общие данные

2. Каркас

3. Подготовка и покрытие металла

4. Кровля

Варианты калькулятора: без кровли (только каркас); сотовый поликарбонат 8 мм; монолитный поликарбонат 4 мм; профилированный поликарбонат 1,3 мм; профнастил С20R 0,5 мм (Satin); металлочерепица «Классик» 0,5 мм (Satin).

5. Основание и крепление

Варианты калькулятора: готовая бетонная площадка Заказчика (химические анкера Hilti ⌀16 мм, по 2 на столб); бетонирование столбов; винтовые сваи; опорные фланцы ([[ТРЕБУЕТСЯ: условия для опорных фланцев и подтверждение, что вариант предлагается]]).

6. Расчётная нагрузка

Пакеты калькулятора: «Стандарт» — до 180 кг/м², «Оптимум» — до 240 кг/м², «Усиленный» — до 320 кг/м². Значения пакетов — данные калькулятора сайта.

7. Доставка и монтаж

8. Что в цену не входит (отметить то, что не входит)

• ☐ основание, если оно не выбрано в разделе 5;
• ☐ вывоз строительного мусора [[ТРЕБУЕТСЯ: решение]];
• ☐ водосточная система;
• ☐ электрика и освещение;
• ☐ демонтаж старого сооружения;
• ☐ разрешения и согласования;
• ☐ иное: Иные работы и расходы, не входящие в цену.

9. Эскиз

Эскиз или 3D-кадр и чертёж из калькулятора прилагаются на Число листов эскиза или 3D-кадра с чертежом л.

Приложение № 2 к Договору подряда № Номер договора от Дата заключения договора

СМЕТА

Смета построена по калькулятору ЛенНавес на дату цен Дата цен, по которым построена Смета. Суммы переносятся из калькулятора без пересчёта вручную: скидка применяется не ко всем строкам, поэтому итог «к оплате» не равен сумме строк, умноженной на коэффициент скидки.

2.1. Итоги по группам

Значения «со скидкой» переносятся из калькулятора как есть: в калькуляторе базовая доставка, расстояние от КАД и манипулятор идут без скидки (значение «со скидкой» равно полной цене). [[ТРЕБУЕТСЯ: подтвердить по калькулятору, действует ли скидка на анкера Hilti]]. Если группа не выбрана, подставляется «не входит» или «0».

2.2. Итого

2.3. Построчная смета

Строки переносятся из вкладки «Смета» калькулятора. Число строк зависит от конфигурации: строка таблицы ниже повторяется для каждой позиции калькулятора (item_2_…, item_3_… и далее до последней), номер в первой колонке продолжается.

Условия применения тарифов (расстояние от КАД, манипулятор) и скидки — п. 4.3–4.5 Договора.

Приложение № 3 к Договору подряда № Номер договора от Дата заключения договора

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Цена Договора (Приложение № 2): Цена Договора («к оплате»), руб. руб. (Цена Договора прописью)

Способ оплаты: Выбранный способ оплаты. Варианты: Вариант А — собственные средства по этапам; Вариант Б — рассрочка или кредит банка; сочетание (часть своими средствами, часть через банк).

3.1. Вариант А — собственные средства по этапам

Согласие на предварительную оплату (ст. 735 ГК РФ): я согласен(на) внести аванс (строка 1) и второй платёж (строка 2) в указанные сроки. Подпись Заказчика: ______________

3.2. Вариант Б — рассрочка или кредит банка

3.3. Реквизиты для оплаты

Платёжные реквизиты Подрядчика — раздел 15 Договора. Способ оплаты на месте: [[ТРЕБУЕТСЯ: безналичный перевод, оплата картой, касса]]. Чек: п. 5.4 Договора.

Приложение № 4 к Договору подряда № Номер договора от Дата заключения договора

АКТ № Номер Акта сдачи-приёмки выполненных работ

Место составления Акта Дата составления Акта

Подрядчик: индивидуальный предприниматель [[ТРЕБУЕТСЯ: ФИО ИП]], и Заказчик: ФИО Заказчика полностью, составили настоящий Акт к Договору подряда № Номер договора от Дата заключения договора о нижеследующем.

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы на Объекте по адресу Адрес Объекта, где устанавливается Навес:

1. Заказчик осмотрел результат на Объекте. Результат работ:

☐ соответствует Договору и Спецификации; претензий по объёму, качеству и срокам Заказчик не имеет;

☐ принят с замечаниями, указанными в п. 3.

1. Перечень недостатков (если есть):

1. Работы выполнены в срок (или с просрочкой на Число дней просрочки дней: ☐ по вине Подрядчика ☐ по причинам, указанным в п. 3.3 Договора).

1. Гарантия. Гарантийный срок на металлоконструкцию и монтаж — 3 (три) года со дня подписания настоящего Акта. На кровельные материалы и покрытие — по п. 10.3 Договора.

1. Заказчику переданы: ☐ гарантийный талон; ☐ памятка по эксплуатации; ☐ документы на материалы: [[ТРЕБУЕТСЯ: перечень]]; ☐ копия Акта.

1. Состояние Объекта: ☐ зона работ убрана, мусор Состояние Объекта: мусор; ☐ повреждений имущества и покрытий Заказчика нет; ☐ есть замечания: ______________.

1. Расчёты: цена Договора Цена Договора («к оплате»), руб. руб.; оплачено Оплачено к моменту Акта, руб. руб.; к доплате по Акту К доплате по Акту, руб. руб. (срок — по Приложению № 3).

1. Заказчик ☐ даёт ☐ не даёт согласие на публикацию фотографий Навеса (п. 13.3 Договора).

1. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.